邳州经济开发区长江路小学室内装修工程施工招标公告

邳州开发区

招标公告

      邳州经济开发区长江路小学室内装修工程施工招标公告

1. 招标条件

本招标项目邳州经济开发区长江路小学室内装修工程已由邳州市行政审批局以邳行审发（2018）01138号批准建设，项目业主为邳州市经济开发区中心小学  ，建设资金来自  财政投资  ，项目出资比例为  100%  。项目已具备招标条件，现对该项目邳州经济开发区长江路小学室内装修工程的施工进行公开招标，特邀请有兴趣的潜在投标人参加投标。

2. 工程概况与招标范围

2.1工程概况

2.1.1建设地点：邳州经济开发区原戴圩中心小学校内

2.1.2合同估算价：约305.08万元

2.1.3建设规模：建筑面积3200平方米，建筑高度为16m，建筑层数为地上4层，结构体系为框架结构。

2.1.4工期要求：  80  日历天

计划开工日期：   2020年11月10日，竣工日期：  2021年1月31日

2.1.5其他: 本招标工程为一个标段

2.2招标范围：邳州经济开发区长江路小学室内装修工程，包括装饰、电气、消防、暖通工程等，详见工程量清单全部内容。

3. 投标人资格要求

3.1投标人须具备建筑装修装饰工程专业承包贰级（含）以上资质 ，安全生产许可证,（相关规定不作要求的除外），并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

3.2投标人拟派项目负责人须具备建筑工程专业贰级（含）以上注册建造师证书，《建筑施工企业安全生产考核合格证书》（B证），且必须满足下列条件：

（1）项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业（是指：a.同时在两个及以上单位签订劳动合同或交纳社会保险；b.将本人执（职）业资格证书同时注册在两个及以上单位）。

（2）项目负责人非变更后无在建工程，或项目负责人变更后无在建工程（必须原合同工期已满且变更备案之日已满6个月），或因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理了项目负责人解锁手续，或项目负责人有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目负责人执业范围之内。项目负责人不得在其他项目中担任项目负责人、技术负责人、质检员、安全员、施工员任一职务。

（3）项目负责人无行贿犯罪行为记录；或有行贿犯罪行为记录，但自记录之日起已超过5年的。

3.3 投标人不得有招标文件第二章投标人须知第1.4.3项规定的情形。

3.4 本次招标  不接受   联合体投标。

采用联合体投标的，应满足招标文件第二章投标人须知第1.4.2项的规定。

3.5投标人在递交投标文件截止时间前须取得《徐州市建筑业企业信用管理手册》。

3.6失信被执行人惩戒执行苏信用办〔2018〕23号。

3.7本工程实行电子化招投标，投标人及拟选派项目负责人（注册建造师）必须在递交投标文件截止时间前已在“徐州市建筑市场监管与诚信信息一体化工作平台”中备案。

3.8投标申请人所用资质不得存在核查结果不合格的情形【在江苏省建筑市场监管与诚信信息一体化平台动态监管不合格资质查询】。

4. 招标文件的获取

4.1招标文件获取时间为： 2020  年10 月19 日至 2020 年 10 月30  日9时30分；

4.2招标文件获取方式：投标人使用“江苏CA数字证书”登录“电子招标投标交易平台”获取；

本招标公告及招标文件中“电子招标投标交易平台”是指： 徐州电子化招投标系统（http://218.3.177.168/xzhynew/）；

4.3招标文件每套售价250 元，售后不退。

5. 投标截止时间

5.1 投标截止时间为 ：  2020年 10 月 30 日  9时 30  分。

5.2本次采用网上不见面开标：需登录徐州市公共资源建设工程交易平台（http://218.3.177.168/xzhynew/）的投标人业务系统进入网上开标大厅参与开标，投标人进入网上开标大厅即自动签到，未在系统约定时间内解密的未签到的投标人视为放弃投标。

5.3网上电子投标文件在投标截止时间前上传至徐州市公共资源建设工程交易平台（http://218.3.177.168/xzhynew/）。逾期上传或未上传到徐州电子化招投标系统的投标文件，招标人不予受理。

6. 资格审查

本次招标采用资格后审方式进行资格审查，资格评审标准详见招标文件第三章。   

7. 评标方法

本次招标采用 合理低价法 ，评标标准和方法详见招标文件第三章。

8. 发布公告的媒介

本次招标公告同时在江苏建设工程招标网（http://www.jszb.com.cn/JSZB/）、 徐州市公共资源建设工程交易平台（http://www.xzcet.com/xzwebnew/allweb/） 上发布。

9.其他

9.1投标人存在串通投标、以他人名义投标、弄虚作假等违法违规行为，或者无正当理由放弃投标、中标资格，招标人有权拒绝退还其投标保证金；

9.2投标人施工项目部关键岗位人员（除项目负责人外）的配备在投标阶段不需明确，合同备案时按苏建建管[2017]236号文执行；

9.3本工程采用远程不见面开标方式，在开标过程如遇到问题，请及时联系技术支持客服电话，电话为：4009980000。

10.联系方式

招 标 人：邳州市经济开发区中心小学       招标代理机构：江苏建同工程咨询有限公司

地    址：邳州市经济开发区           地  址：邳州市中钰广场新苏商务楼1601室

联 系 人：刘继国                    联 系 人：甘俊

电   话：13775831008               电  话：025-58355319               

2020年10月16日

ysg-104

邳州市人民法院民事审判庭，马场社区居民委员会欠个人的血汗钱有（还款协议）并加盖公章，有原马场村主任许冠勇签名，催要多年原管宜臣书记说没钱，涉及贪污受贿已经进去两年多了请问我问谁去要这个欠我的血汗钱，难道村里重复征收土地补偿费是合法的吗？欠钱不该归还吗？杀人偿命 欠债还钱，起诉到邳州人民法院两年才判决下来，说是过了法律实效，我们每时每刻每分每秒都在要，可是都是村里没有钱为由，村里书记一年换一个，这个钱到底由谁来偿还，，请问法院民事审判庭的法官吴丹你收了马场社区居委会多少好处费，居委会多收我的钱及（还款协议）铁证如山，你为什么要给下判决书驳回，只因为村里权力大，老百姓是草民，难道一个钱也不值吗？我又去问谁去讨回公道！讨回我的血汗钱！法律什么叫公平公正、依法判决！请邳州市人民法院民事审判庭吴丹，作出合理的解释！原告，被欠钱人！

来自苹果APP客户端